交房通知书合集。
在每个人所处的环境中,我们都会主动关心最新的公告通知。 公告通知通常包括大家最关注的内容。好文书小编为大家整理的“交房通知书”将会让您深入思考,感谢您访问我们的网页让我们一起了解更多新的世界!
交房通知书(篇1)
您购买我公司开发建的位于 房产。根据 年 月 日您与我公司签订《商品房买卖合同》(合同编号: ),合同第八条约定,我公司应于 年 月 日前符合交付上述房屋,该房屋如期达到交付使用条件,我公司已多次通知您办理房屋交接使用手续,但截止目前,您仍未能按合同约定办理交接手续。
依据《商品房买卖合同》第十一条约定,你的行为已构成严重违约,应当承担相应的违约责任。现通知您于接到本通知之日起的三日内,到我公司办理该房屋的交付使用手续,否则,本通知期限界满日视为房屋交接日,且因你的原因造成的逾期交房及给我公司造成的损失由您承担。
特此通知
新乡市正隆置业有限公司
年 月 日
交房通知书(篇2)
2022交房通知书资料.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。交房通知书资料.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022交房通知书资料.doc正文内容
入伙交房通知书
尊敬的业主:
您好!
非常荣幸地通知您,您所购买的XXXX”已顺利竣工并通过了相
关验收,达到合同交付条件。我司定于XX年XX月XX日正式开始办理房屋移交手续。
XX有限公司、XXX物业管理有限公司上海分公司将竭诚为您服务;为了您能顺利、快捷办理交房手续,请您详细阅读《XXX交房通知书》。
1、集中交房手续办理地点:XXX接待会馆(详见现场告示)
2、集中交房手续办理日期:XX月XX日
3、所需准备资料详见《客户准备资料》
4、所需相关费用详见《房屋交付缴费清单》
5、XXX年XX月XX日为集中房屋交付办理日期;为避免接待滞后您也可以选择其它时间办理房屋交接(如有疑问可致电138888888888询问)
6、咨询电话:13888888888
XXX有限公司
XXX年X月X日
交房流程图
注:具体流程详见当日现场指示
客户准备资料提示
如果您是个人购房,在办理交房手续时请携带以下资料:
1、业主身份证原件及复印件3份
①、若有共有人,请共有人同时到场并带上共有人身份证原件及复印件3份
②、若业主是未成年人,请法定监护人携带户口本原件及监护人身份证原件
2、业主婚姻关系证明
根据相关规定,如果存在婚姻关系,需夫妻双方带上结婚证原件同时到场办理
3、商品房买卖合同原件和合同附件
4、购房全款收据或购房首付款收据
5、如业主本人不能亲临现场办理手续,可委托他人代为办理交房手续
受托人除需携带上述1-4项的资料外,还需带上经公证处公证的《业主授权委托书》原件,受托人本人身份证原件
6、请准备业主及家庭常住人口1寸免冠彩照,每人一张[url
交房通知书(篇3)
2022交房通知书-2.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。交房通知书-2.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022交房通知书-2.doc正文内容
交房通知书
尊敬的 先生/女士:
您所购买的 路 弄 号 房屋已具备交房条件,实训面积现为 ㎡ ,为了减少您在交房时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍交房须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话: 。
一、交房时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理交房手续。如您需要调整交房时间,请您事先与我们联系,为您办理交房手续的截止日期是 年 月 日,若逾期未来办理,则按预售合同有关约定办理。
▲ 为您安排的时间: 年 月 日(接待时间:8∶30-16∶30)
▲ 办理地点: 售楼处 及 物业管理处
二、交房时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场交房,请携带:
① 交房通知书
② 业主身份证或其他有效身份证明;
③ 《预售合同》;
④ 已支付房款的所有收据;
⑤ 应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、 如您委托他人代理交房,交房时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书; ②代理人有效身份证明。
三、业主交房程序
业主交房,将按以下程序办理手续:
1、 售楼处
业主先到 售楼处,与销售代表对接,办理内容:
(1)验证
需验清的资料如下:
① 交房通知书;
②《预售合同》;
③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④已支付款项的所有凭证。
(2)收费
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第 项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由 房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及“两书”到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
① 按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;
② 记录水、电、煤气表的读数;
③ 签署《物业接收表》;
④ 考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、 钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
① 业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
② 装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③ 由物业管理处审核,并办理开工单。[url
交房通知书(篇4)
尊敬的先生/女士:
××××××工程幢将于xxxx年xx月xx日和xx月xx日统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是x年x月x日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
为您安排的时间:xx年xx月xx日
办理地点:及物管
二、收楼时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
① ××××交房通知书
②业主身份证或其他有效身份证明。
③ 《某某市商品房买卖契约》。
④已支付房款的所有收据。
⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书;
②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、 ××××售楼处
业主先到××××售楼处,与销售代表对接,办理内容:
验证:
需验清的资料如下:
① ×××交房通知书;
②某某市商品房买卖契约;
③主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④支付款项的所有凭证。
收费:
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的.住户由X房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
①按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;
②记录水、电、煤气表的读数;
③签署《物业接收表》
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
①业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
②装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
请业主在看房时务必注意安全!
恭祝阁下及家人:生活幸福!万事如意!
X房地产开发有限公司
x年x月x日
交房通知书(篇5)
各拆迁户:
“20xx-03工业招拍挂开发用地项目”拆迁拆除工作已完成并确定被拆迁户安置于新城安置房南区,现该安置房已达到交付使用条件。请该项目被拆迁户携带户主身份证原件及复印件一份于20xx年3月6日至20xx年3月19日(工作日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00,节假日除外)到翔安新城安置房南区物业服务中心(宋坂二里91号202室)办理交房手续。截止20xx年3月19日交房期限后我公司将终止各被拆迁户的自行过渡补助费。
特此通知。
联系人:李xx电话:
洪xx电话:
厦门xx投资发展有限公司
20xx年3月6日
交房通知书(篇6)
尊敬的 先生/女士:
××××××工程 幢将于 年 月 日和 月 日(双休日)统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025) 。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是 年 月 日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
▲ 为您安排的时间:20xx年 月 日(接待时间:8∶30-16∶30)
▲ 办理地点: 及 物管
二、收楼时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
① ××××交房通知书
② 业主身份证或其他有效身份证明;
③ 《某某市商品房买卖契约》;
④ 已支付房款的所有收据;
⑤ 应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、 如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书; ②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、××××售楼处 业主先到***××××售楼处,与销售代表对接,办理内容: 验证
需验清的资料如下:
①××××交房通知书;
②《某某市商品房买卖契约》;;
③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④已支付款项的所有凭证。
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第 项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某***房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
① 按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;
② 记录水、电、煤气表的读数;
③ 签署《物业接收表》
④ 考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、 钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
① 业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
② 装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③ 由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。 请业主在看房时务必注意安全!
恭祝阁下及家人:生活幸福!万事如意!
某某***房地产开发有限公司
年 月 日
【业主入住收费一览表】
1、房款尾款:
2、代收代缴费用(收楼时详见售楼处现场张贴的物业管理文件和有关费用发票复印件): ①煤气管道费:每户 元
②可视对讲单元门:每户 元
③装修保证金:每户1500元。待装修完毕后三个月内如没有违反装修协议上有关约定,保证金将全额返还业主。
④装修建筑垃圾清运费:2.50元/M2× M2= 元
⑤物管费(预收半年) 元/M2·月× M2× 月= 元
注:根据××××小区规模,在物价部门批准的收费文件下达之前,××××一期物业管理费暂按每户 1.00元/M2·月收取;物业管理费自收费文件核准次月执行。如核准的物管费高于原暂定物管费的,过去已缴纳的物管费差额业主不必补缴;如核准的物管费低于原暂定物管费的,由物业管理公司返还业主过去已缴物管费的差额。
⑥电梯使用费:
⑦变频供水费用:
合 计: 元
某某***房地产开发有限公司 年 月 日
交房通知书(篇7)
通知书,汉语词汇,拼音为tōngzhīshū,指以书面告知的形式,送达到被告知人的手里。素材范文网今天为大家精心准备了催交房通知书,希望对大家有所帮助!催交房通知书
尉氏县苏豫置业有限公司:
本人与贵公司于2013年8月订立商品房买卖合同。
本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79平方米,合同房价款430000元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款130000元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。合同约定贵公司应于2014年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。特此函告!
翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝
3月8日
催交房通知书
尊敬的先生/女士:
××××××工程幢将于年月日和月日(双休日)统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:(025)。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是年月日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
为您安排的时间:20xx年月日(接待时间:8∶30-16∶30)
办理地点:及物管
二、收楼时您所需携带的`物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
①××××交房通知书
②业主身份证或其他有效身份证明;
③《某某市商品房买卖契约》;
④已支付房款的所有收据;
⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书;②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、××××售楼处业主先到***××××售楼处,与销售代表对接,办理内容:验证
需验清的资料如下:
①××××交房通知书;
②《某某市商品房买卖契约》;;
③业主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④已支付款项的所有凭证。
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由某某***房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
①按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;
②记录水、电、煤气表的读数;
③签署《物业接收表》
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
①业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
②装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。请业主在看房时务必注意安全!
恭祝阁下及家人:生活幸福!万事如意!
某某***房地产开发有限公司
2021年月日
催交房通知书
尊敬的圣菲TOWN城一期业主:
您好!
非常荣幸地通知您,您所购买的“圣菲TOWN城一期3、4、5栋住宅”自20XX年5月9日起正式办理物业交付手续。在此,我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的大力支持、理解,并真诚预祝您:阖家欢乐、万事如意!
届时,由于前来办理接房手续的业主较多,为避免您长时间等候,我司建议您按以下时间办理接房手续:
5月9日,星期六,3栋;
5月10日,星期日,4栋1、2、3单元;
5月11日,星期一,4栋4单元、5栋。
一、办理地点:圣菲TOWN城物业服务中心一楼(小区大门左侧)
二、集中办理日期:20XX年5月9日至20XX年5月11日
三、工作时间:9:00—17:00
四、所需携带资料:详见交房通知书中《业主需携带资料》
五、所需缴纳费用:详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)
六、咨询电话:
028-85881668(销售中心咨询热线)
028-85883990(嘉宝物管公司项目现场咨询热线)
七、温馨提示:
1、5月9日-11日前往现场办理交付手续的业主,将获得精美礼物;
2、您还可以登陆蓝光集团网站XXXXXXXXXXXX“了解产品”——“产品系列”第2页“圣菲TOWN城”项目查看交房相关信息;
3、为方便您顺利办理交房,请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。
通知人:成都双流和骏置业有限公司
2021年4月25日
交房通知书(篇8)
交房通知单是房屋交付的文书,通知业主领取房屋并办理相关手续。通过交房通知单,业主可以了解房屋的交付时间、领取方式、注意事项等,方便快捷地完成房屋的交付和入住。本文将从几个方面详细介绍交房通知单的相关内容。
一、交房时间
交房通知单中最重要的信息之一就是交房时间。一般来说,交房时间是按照开发商与业主签订的合同约定来确定的,通常在合同中规定了交房时间的具体日期或者时间段。在交房通知单中,开发商会再次明确交房时间,保证业主能够准确知晓交房日期,做好接收工作的准备。
二、领取方式
交房通知单中还会明确领取房屋的具体方式。一般来说,开发商会在楼盘附近的售楼处或办公地点设立专门的领取点,业主可以在约定的时间内前往领取点领取房屋钥匙等相关物品。如果业主确实无法前来领取,还可以通过委托他人来完成领取的工作,但必须遵守开发商的相关规定和流程。
三、注意事项
交房通知单中通常还会提醒业主注意事项,以便能够顺利完成交房和入住工作。比如,交房前需要在房屋内进行全面的检查和清洁,确保房屋内部的设施和装修没有问题;领取房屋物品后需要妥善保管,避免丢失和损坏等。此外,还会提醒业主在居住过程中出现的问题应该如何处理,以及可以向开发商或物业公司反映自己的意见和建议等。
四、交付证书
在交房通知单中,开发商还会附上一份交付证书,证明该房屋已经交付给业主,是业主的合法财产。交付证书具有法律效力,经过签章的交付证书具有公证效力,为业主在日后维权起了重要作用。因此,业主一定要妥善保管好自己的交付证书,避免丢失或遗弃。
总之,交房通知单是开发商向业主交付房屋的重要文书,体现了开发商对业主的负责和关注。对于业主来说,仔细阅读交房通知单,了解交房时间、领取方式、注意事项等,可以使他们更加顺利地完成房屋交付和入住,营造一个安心、舒适的居住环境。
交房通知书(篇9)
尊敬的先生/女士:
您好!您所购买的x小区号楼单元室现已建成,并通过有关部门的竣工验收合格,现定于 年 月 日起(双休日除外)交付使用准予入住,现特发给您交房通知。为了不耽误您的宝贵时间,使您尽快办理房屋交接手续,我公司建议您按下列程序前来办理入住手续:
一、请您接到通知于 年 月 日至 年 月 日8:00至17:00前来办理入住手续,地点: 。
二、为了方便您顺利办理入住相关手续,请您于交房当日带齐以下资料:
1、交房通知书、业主身份证、户口本、结婚证、购房合同、收据等。
2、未缴纳的`房款及其他款项(具体以财务结算为准)及办证费用(总房款的6%契税、公维基金等,因交房现场无刷卡功能,望您备好现金,敬请谅解)。
3、物业服务费(多层x元每平方米每月、高层x元每平方米每月);装修垃圾清运费x元/㎡,储藏室x元/㎡。
三、若阁下工作繁忙不能亲自办理,可委托代理人办理,所委托代理人除带齐上述资料外,还需出具:1、代理人身份证复印件一份。2、业主委任书(业主签名)。敬请您按上述约定时间前来办理交房手续,如因故不能在约定时间内办理,请您与本小区物业公司联系,以便妥善安排,物业服务中心电话:售楼部咨询电话:我们欢迎您入住,真诚等候您的到来!
x房地产开发有限公司
年 月 日
物业管理有限公司
年 月 日
交房通知书(篇10)
兹定于20xx年4月15日至20xx年4月28日城东片区美仙山花苑前头安置房喜庆交房,请美仙山花苑前头安置房业主接到《交房通知书》后,按要求携带相关资料前往办理房屋交接手续。
一、交房时间为上午8:30至11:00,下午2:30至5:00(节假日无休)。
二、交房地点:
三、交房需持证件及相关资料详见《交房通知书》。
咨询电话:
恭祝各业主乔迁新居,万事如意!
泉州市xx区开发建设指挥部
泉州市xx国有资产投资有限公司
20xx年4月9日
交房通知书(篇11)
尊敬的先生/女士:
××××××工程幢将于xxxx年xx月xx日和xx月xx日统一交付使用。为了减少您在收楼时的麻烦并减少您等候的时间,谨在此向您介绍收楼须知事项和有关程序。请您仔细阅读本《通知书》内容,如有不详之处,请您拨打咨询电话:。
一、收楼时间、地点
您在接到本《通知书》后,请按本通知预约时间前来办理收楼手续。如您需要调整收楼时间,请您事先与我们联系,为您办理收楼手续的截止日期是x年x月x日,若逾期未来办理,则按《某某市商品房买卖契约》有关约定办理。
为您安排的时间:xx年xx月xx日
办理地点:及物管
二、收楼时您所需携带的物件
1、业主本人亲临现场收楼,请携带:
① ××××交房通知书
②业主身份证或其他有效身份证明。
③ 《某某市商品房买卖契约》。
④已支付房款的所有收据。
⑤应备款项(详见附件的《业主入住收费一览表》)。
2、如您委托他人代理收楼,收楼时除携带上述物件外,还应提供:
①业主的授权委托书;
②代理人有效身份证明。
三、业主收楼程序
业主收楼,将按以下程序办理手续:
1、 ××××售楼处
业主先到××××售楼处,与销售代表对接,办理内容:
验证:
需验清的资料如下:
① ×××交房通知书;
②某某市商品房买卖契约;
③主身份证明或代理人身份证明、业主委托书;
④支付款项的所有凭证。
收费:
业主需在售楼处交纳《业主入住收费一览表》所列第项,并获得各项收费之凭证,房款全部付清的住户由X房地产开发有限公司财务部开具统一发票。以上手续办理完毕后,将发给业主《入住通知书》及"两书"到现场物业管理接待处办理房屋验收及交钥匙手续。
2、现场物业管理接待处:
业主出示《入住通知书》给物业管理处人员进行核对。
办理内容:
A、签收文件
①《业主使用维修管理公约》
②《业主及用户手册》
③《业主装修守则》
④《业主联络资料表》
B、验房
①按验收项目逐项验房,凡需返修的项目以书面形式通知物业管理处返修,物业管理处将留壹把钥匙,返修完毕后返回业主,限期一周完成;
②记录水、电、煤气表的读数;
③签署《物业接收表》
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
C、钥匙签收:
在《钥匙移交记录》中填写确认
D、装修登记
①业主在装修前须填写:《装修申请表》、《装修承诺书》
②装修工程队须递交:营业执照、资质证明、施工平面图、管线布置图;
③由物业管理处审核,并办理开工单。
④考虑电梯的安全使用,请业主于交付后半年内完成装修。
请业主在看房时务必注意安全!
恭祝阁下及家人:生活幸福!万事如意!
X房地产开发有限公司
x年x月x日